Nóż do gilotyny Baykal

Witam

Prosimy o ofertę na nóż do gilotyny Baykal MGH 3100x16 - 1 kpl.

Kontakt w sprawach technicznych: Przemysław Brożyna - 605 632 401.

Oferta powinna zawierać:
- Cenę jednostkową w PLN,
- Wartość zlecenia,
- Termin realizacji - w możliwie najkrótszym terminie!!!
- Forma płatności (preferowany przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.)
- okres związania ofertą (oczekiwany 30 dni)

Kryterium decydującym o wyborze Dostawcy/Wykonawcy jest cena lub jeśli stanowi to istotny warunek zamówienia cena plus jakość zamawianych materiałów lub urządzeń/usług, termin dostawy oraz warunki płatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający może domagać się kar umownych w wysokości 20 % wartości umowy netto,

2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca może domagać się kar umownych w wysokości 20 % wartości umowy netto,

3. w przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostaw z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: jednorazowej w wysokości 10 % wartości netto dostawy niezrealizowanej w terminie za pierwszy dzień opóźnienia oraz w wysokości 0,2 % wartości netto dostawy niezrealizowanej w terminie za drugi i każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia,

4. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający może domagać się kar umownych w wysokości 0,2 % ceny wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu usunięcia wad.

2. Łączna wysokość kar z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw, o którym mowa w ust. 1. pkt 3., oraz opóźnienia w usunięciu wad, o którym mowa w ust. 1. pkt 4., nie może wynosić więcej niż 20 % wartości umowy netto.

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy - na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

6. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach.